Договор субподряда № 1 на выполнение работ

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, согласно сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость на выполнение работ по Объекту в текущем уровне цен определяется от цен в базовом уровне 2000г. ресурсно-индексным методом на основании методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) и в соответствии с рекомендацией ГУ Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области.

2.2. Цена Договора остается твердой, фиксированной на протяжении всего периода его исполнения.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость всех работ, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку электроэнергии, расходы на доставку материалов, затраты на консервацию Объекта, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы, необходимые для выполнения Договора.

2.4.Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе принять выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения по Договора.

2.5. Цена Договора является твердой на весь период выполнения работ по Объекту. Экономия, полученная от применения Подрядчиком более совершенных технологий, более дешевых материалов либо в результате сокращения сроков выполнения работ без ущерба для качества работ, распределяется между Подрядчиком и Заказчиком в следующих долях: Подрядчику – 0 %, Заказчику – 100 %.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 200 банковских дней после подписания акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации, актов приёмки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат  (формы КС-2, КС-3) без замечаний и предоставления счета-фактуры, а также исполнительной документации. Оплата промежуточных работ может быть произведена по усмотрению Заказчика.

3.2. Заказчик вправе произвести авансовый платеж в размере не более 20% от суммы настоящего Договора. При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально.

3.3. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств на реквизиты Подрядчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней, изменения вносятся в настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном п. 17.2, 17.3 Договора.

3.4.Обязательства Заказчика по оплате перед Подрядчиком стоимости работ по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета заказчика в размере указанном в п.2.1. Договора.

 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), ГОСТ и нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться  Подрядчиком  при предъявлении актов приемки выполненных  работ (форма КС-2).

4.2. Поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку.

4.3. Обеспечить охрану Объекта, находящегося в стадии ремонта, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего Объекта до даты подписания акта  приемки технической готовности объекта к эксплуатации приемочной комиссией.

4.4. Выполнить работы в строгом соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5. Устранить собственными силами и за свой счет в сроки, установленные настоящим Договором, дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

4.6. Обеспечивать соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.

4.7. Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять Заказчику акты приёмки выполненных работ формы КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.), справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (на бумажном носителе – 3 экз.), а также  исполнительную документацию  (акты на скрытые работы, исполнительные съемки, технические паспорта, документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых материалов, сертификаты, фотоматериалы объекта в электронном виде (до начало работ, в процессе производства работ, по окончанию выполнения работ), гарантийный паспорт).

4.8. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы .

4.9. Осуществить своими силами  и за свой счет в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки, обеспечить погрузку и вывоз отходов  и строительного мусора  за пределы строительной площадки до мест официально отведенных мест хранения отходов.

4.10. По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, очистить подъездные пути, без чего работы не могут считаться законченными.

4.11. Использовать денежные средства строго по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

4.13. Приступить к выполнению работ на основании Акта – допуска работ выданного Заказчиком. Несвоевременное получение Акта – допуска работ по вине Подрядчика, не является основанием для продления срока выполнения и освобождения Подрядчика от ответственности предусмотренной п.11.1. настоящего договора.

 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

5.1. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ  в соответствии с условиями настоящего Договора, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиП, технических условиях и стандартах в период действия настоящего Договора.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

 6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Договор вступает в законную силу, после подписания Договора обеими сторонами. 6.2. Подрядчик обязуется выполнить работы:

а) срок начала работ – с «15» мая 2012г.;

б) срок окончания и сдачи работ –  «20» июля 2012 г.

6.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется 2-х сторонний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАБОТ

7.1. В процессе строительства не позднее 25 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки объема работ за текущий месяц акты приемки выполненных работ, формы КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат  КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР и РС работ Подрядчик представляет Заказчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ по данному Договору.

7.2. При приемке Заказчик проверяет объем, стоимость выполненных работ на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации.

7.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения актов приемки выполненных работ обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный экземпляр акта приемки выполненных работ либо мотивированный отказ в письменной форме. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть отказ и устранить отраженные в нем замечания в срок, указанный Заказчиком, а при отсутствии срока – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.4. В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения работ, а также  результата выполненных работ требованиям Заказчика стороны обязаны составить двусторонний акт, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт с указанием перечня дефектов и необходимых работ по их устранению.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

8.1. Подрядчик обязан в срок, указанный в п.6.2 настоящего Договора, предъявить к приемке приемочной комиссии Объект – после завершения всех предусмотренных настоящим Договором работ в соответствии со сметной документацией.

8.2. Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершения выполнения работ, но не позднее срока, указанного в п.6.2 договора,  письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче Объекта и представить документацию, подтверждающую фактическоевыполнение работ, акт приемки технической готовности объекта к эксплуатации, исполнительную документацию в соответствие с РД-11-02-2006, а также общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007.

8.3. Заказчик назначает приемочную комиссию, которая приступает к работе в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика.

8.4. Приемка Объекта осуществляется на основании подписания акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации приемочной комиссией.

8.5. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Договору, которые остались не выполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены после подписания Акта в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

9.1. Организация строительной площадки:

9.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями проекта организации строительства (далее – ПОС), СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

9.1.2. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему Договору, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям производимых работ, а в не рабочее время, после уведомления об этом Подрядчика.

9.2. Скрытые строительные работы:

9.2.1. Согласно требованиям РД-11-02-2006 Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.

Состав и порядок ведения исполнительной документации регулируется РД-11-02-2006.

9.2.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за сутки до начала проведения этой приемки.

9.2.3. Если представитель Заказчика, не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

9.2.4. Все скрытые работы согласовываются с Заказчиком в письменной форме.

9.2.5. Если скрытые работы были выполнены без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

9.3. Контроль качества:

9.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и сметнойдокументации.

9.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить  любые проверки выполненных работ и качества используемых материалов, в пределах предоставленных полномочий.

9.3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной документации илибыли дополнительно согласованы Заказчиком.

9.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

9.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения в отношении:

   замены некачественных материалов;

— о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненных) по контракту, о переделке некачественно выполненных работ;

— прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Журнал производства работ:

9.4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007

9.4.2. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством  работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен  изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.

9.5. Персонал Подрядчика:

9.5.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

9.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

9.6. Безопасность работ:

9.6.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Договору, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.6.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

9.6.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

9.6.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9.7. Охрана окружающей среды:

9.7.1. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды.

9.7.2. Подрядчик несет ответственность за не выполнение требований, изложенных в п. 9.7.1. настоящего договора и обязан возместить ущерб, причиненный по его вине из-за несоблюдения указанных норм.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

— надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиП, ГОСТ, техническими условиями и условиями настоящего Договора.

— своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 60 месяцев, с даты подписания акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

10.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи  преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком.

10.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает неустойку, в том числе:

11.1.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости  работ по настоящему Договору.  

11.1.2. В случае просрочки устранения выявленных фактов ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, подтвержденных актом в соответствии сп.7.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости данного вида работ. После исправления указанные работы подлежат оплате.   

11.1.3. Подписание акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации приемочной комиссии с недостатками, указанными в приложении к акту, не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной п. 11.1. настоящего Договора, при этом сроком просрочки считается срок устранения указанных недостатков.

11.1.4. В случае отсутствия на объекте журнала производства работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

11.2. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной суммы за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

11.3. Уплата неустойки и штрафа  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11.4. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в период выполнения работ, а также в гарантийный срок, в сроки, установленные актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки.

11.6. По результатам окончательного расчета сумма Договора уменьшается соразмерно штрафным санкциям, установленным п. 11.1 настоящего Договора.

 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договора в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона по настоящему Договору, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

14. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящего Договора возможны по соглашению сторон, а также по основаниям установленным законодательством РФ.

14.3. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.

14.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут на основании:

­   письменного соглашения сторон;

­   вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему Договору своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору понимается:

— задержка Подрядчиком начала работ более чем, на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематические  нарушения (два и более раза) Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных Графиком работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по Договору более чем на 1 неделю;

— систематическое несоблюдение (два и более раза) Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ

15.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

— в случае прекращения свидетельства о допуске к соответствующим видам работ;

— в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

— в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика;

15.3. Подрядчик обязан  вернуть в течение 10 дней со дня расторжения (прекращения) Договора Заказчику денежные средства, полученные  по настоящему Договору и неподтвержденные фактически выполненными по настоящему Договору работами и в 2-х недельный срок освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.

15.4. При расторжении Договору виновная сторона возмещает убытки, связанные с расторжением Договора, другой стороне.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.

16.2. Предусмотренные настоящим Договору уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.4. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Договора, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость работ корректируются дополнительным соглашением сторон.

16.5. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительность прочих его условий.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

  1. Ведомость объемов работ
  2. Локальный сметный расчет

 

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector